| 问题 | 哪些施工合同需要北京建委备案？ |
| 分类 | 建设工程纠纷-施工合同纠纷 |
| 解答 |
一、哪些施工合同需要北京建委备案? 施工合同不需要进行备案。相关法规已经取消了对施工合同的备案的规定。 当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： (一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 (二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。 (三)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。 二、竣工日期的认定 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： (一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 三、施工合同承担过错责任的情况 发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任： (一)提供的设计有缺陷; (二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准; (三)直接指定分包人分包专业工程。 承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。 施工合同已经不需要进行备案了，因为法规取消了对合同备案的规定，施工合同的需要承担过错的情况包括提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准的情况，直接指定分包人分包专业工程的情况，提供的设计有缺陷的情况等。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。