| 问题 | 工程停工损失怎样计算 |
| 分类 | 建设工程纠纷-工程款纠纷 |
| 解答 |
1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。 2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔)，顺延延误的工期(即工期索赔)。 费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费； 设备费； 材料费； 保函手续费； 贷款利息； 保险费； 利润； 管理费几个方面人工费： 包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。 设备费： 可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。 保函手续费： 工程延期时，保函手续费相应增加。 3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。 以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。 以上知识就是对相关法律问题进行的解答，工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。 希望通过上面文章中的法律知识，应该已经帮助您解决工程中大型设备闲置怎样索赔相关的法律问题了。其实生活中处处都存在着法律方面的问题，所以我们应该多了解一些法律知识，这样就能避免在遇到法律问题时不知道如何去解决了。看完上文内容如果您的问题仍未得到解答，可以点击下方“立即咨询”按钮在线咨询专业律师。 查看了上面文章的内容，相信已经已经对工程停工损失怎样计算的问题进行了解答。实践中我们遇到法律方面的问题时，需要沉着冷静的面对并解决，必要时可以寻求法律专业人士的帮助。阅读完上文内容如果还没有解答您的问题，您可以点击下方“立即咨询”按钮寻求专业律师的帮助。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。