| 问题 | 工程中途退场怎样索赔 |
| 分类 | 建设工程纠纷-工程款纠纷 |
| 解答 |
一、工程中途退场怎样索赔 先协商，协商不成去法院起诉。施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。 二、提出索赔的依据主要有以下几方面: 1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。 2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。 3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。 4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。 5、国家有关法律法令政策性文件。 三、可以索赔哪些费用： 一般可以包括人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费。 1、几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。 2、设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。 3、保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。 4、主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。 以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。