合同违约赔偿协议书范本
甲方(出卖人)：_____都城物业发展有限公司
乙方(买受人）_____劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主
鉴于：
1、_____年 月 日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号： )，乙方购买_____劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币 元。
2、甲方应于_____年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自2008年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至20XX年。
5、乙方已于_____年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自_____年1至2008年止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于2008年 月 日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________ 乙方：________
________ 年________ 月________ 日
合同违约赔偿协议书主要是作为双方已经就违约赔偿达成合意的证据，以避免今后产生不必要的纠纷。相信大家在阅读了小编提供的合同违约赔偿协议书范本后，都知道合同违约赔偿协议书应该怎么写吧。若您还有其他的法律问题，您可以咨询辽阳律师。
- 无证房的拆迁补偿比有证的低很多，合理吗？
- 职务侵占1500元怎么处理？
- 在工地上班2天死亡怎样算赔偿？
- 犯罪中止和犯罪既遂区别有哪些？
- 公司从个人无偿租用汽车合同满足哪些条件才有效
- 拆迁协议这五大陷阱，您可千万要避开！
- 犯罪既遂盗窃罪如何进行处罚？
- 涉嫌犯罪已自愿赔偿辩护词怎么写
- 职务侵占11万会被缓刑吗？
- 案件立案侦查多久定罪？
- 没有征地批文的情况下，签订的补偿协议还有效吗，能否推翻协议？
- 任何案件判决一律公开宣判吗？
- 职务侵占罪判刑标准有什么？
- 诉讼书服务合同模板是怎样的
- 涉嫌刑事案件可以自行辩护吗
- 解开农民朋友心中的谜题：村委有权利征地、分配补偿款吗？
- 一般犯人如何为自己辩护?
- 著作权法侵权赔偿标准是什么？
- 提货的附随义务与从给付义务的区别有哪些？
- 养殖场拆迁利益链：菜鹅评估成种鹅，补偿多了百余万
- 律师无罪辩护词的基本内容有哪些
- 著作权侵权的赔偿规则是什么？
- 离婚财产转移存款能查出来吗？
- 认清违法土地流转和以租代征的区别，吃亏的农民可不少
- 犯罪嫌疑人被批捕后要在看守所吗？
- 挂失止付
- 背书转让
- 空白背书
- 涉外票据
- 禁渔区
- 禁渔期
- 出生证明
- 健康证明
- 药品辅料
- 诊疗活动